1Z206000 建設工程合同與合同管理

1Z206060 建設工程索賠

1[單選題] 某工程基礎施工中出現了意外情況，導致了工程量由原來的2800m3增加到3500m3，原定工期是40天，則承包商可以提出的工期索賠值是(　　)。

A.5天

B.6天

C.8天

D.10天

參考答案：D

參考解析：工期索賠值=原工期×新增工程量/原工程量=40×(3500-2800)/2800=1O(天)。所以D正確。

2[單選題] 關于工期索賠的說法，正確的是(　　)。

A.所有的關鍵線路延誤都是可索賠延誤

B.所有的非關鍵線路延誤都是不可索賠延誤

C.非承包商原因造成的非關鍵工作延誤超過其總時差，業主一般既給予工期順延，也給予費用補償

D.可索賠延誤與不可索賠延誤同時發生，可索賠延誤將變成不可索賠延誤

參考答案：D

3[單選題] 承包人或發包人不能接受工程師對索賠答復的，則(　　)。

A.即進入仲裁或訴訟程序

B.即進行持續索賠

C.只能進入仲裁程序

D.只能進入訴訟程序

參考答案：A

4[單選題] 下列各費用計算方法中，不屬于索賠費用計算方法的是(　　)。

A.實際費用法

B.修正的實際費用法

C.總費用法

D.修正的總費用法

參考答案：B

5[單選題] 根據《招標投標法實施條例》，對某3000萬元投資概算的工程項目招標時，施工投標保證金額度符合規定的是(　　)萬元人民幣。

A.70

B.100

C.120

D.50

參考答案：D

6[單選題] 索賠報告的關鍵部分是(　　)。

A.索賠款項(和/或工期)計算部分

B.證據部分

C.論證部分

D.總述部分

參考答案：C

參考解析：論證部分是索賠報告的關鍵部分，其目的是說明自己有索賠權，是索賠能否成立的關鍵。所以C正確。

7[單選題] 按照當事人分類，索賠不包括(　　)。

A.承包人與發包人之間的索賠

B.承包人與分包人之間的索賠

C.分包人和發包人之間的索賠

D.承包人和保險人之間的索賠

參考答案：C

8[單選題] 關于建設工程索賠程序的說法，正確的是(　　)。

A.設計變更發生后，承包人應在28天內向發包人提交索賠通知

B.索賠事件在持續進行，承包人應在事件終了后立即提交索賠報告

C.索賠意向通知發出后14天內，承包人應向工程師提交索賠報告及有關資料

D.工程師在收到承包人送交的索賠報告的有關資料后28天內未予答復或未對承包人進一步要求，視為該索賠已被認可

參考答案：D

9[單選題] 下列工程資料中，可以作為承包人向業主索賠依據的是(　　)。

A.合同履行中發包人和承包人洽商形成的協議

B.承包人與分包人簽訂的分包合同

C.承包人安全交底會議紀要

D.承包人技術交底紀要

參考答案：A

參考解析：總體而言，索賠的依據主要是三個方面：合同文件;法律、法規;工程建設慣例。合同文件是索賠的最主要依據，包括本合同協議書;而合同履行中發包人和承包人洽商形成的協議即是本合同協議書。所以A正確。

10[單選題] 在索賠款項的計算中，可以進行利息索賠的情況是(　　)。

A.工程扣款

B.工程延期

C.工程變更

D.逾期支付

參考答案：D

11[單選題] 在工程實施過程中發生索賠事件以后，承包人首先應(　　)。

A.向工程師發出書面索賠意向通知

B.向建設主管部門報告

C.收集索賠證據并計算相應的經濟和工期損失

D.向工程師遞交正式索賠報告

參考答案：A

12[單選題] 當發生索賠事件時，對于承包商自有的施工機械，其費用索賠通常按照(　　)進行計算。

A.臺班折舊費

B.臺班費

C.設備使用費

D.進出場費用

參考答案：A

13[單選題] 某工程項目總價值1000萬元，合同工期為18個月，現承包人因建設條件發生變化需增加額外工程費用50萬元，則承包方提出工期索賠為(　　)個月。

A.1.5

B.0.9

C.1.2

D.3.6

參考答案：B

參考解析：工期索賠值=原合同工期×附加或新增工程造價/原合同總價=18×50/1000=0.9(月)。所以B正確。

記憶難度：容易(0)一般(1)難(0)筆 記：記筆記

14[單選題] 下列索賠事件中，承包人可以索賠利潤的是(　　)。

A.工程變更

B.工程暫停

C.材料價格上漲

D.工期延期

參考答案：A

15[單選題] 某土方工程合同約定，合同工期為60天，工程量增減超過15%，承包商可提出變更，實施中因業主提供的地質資料不實，導致工程量由3200m3增加到4800m3，則承包商可索賠工期(　　)天。

A.0

B.16.5

C.21

D.30

參考答案：C

16[單選題] 下列承包商向業主提出的施工機械使用費的索賠中，工程師不予支持的是(　　)。

A.由于完成額外工作增加的機械使用費

B.非承包商責任工效降低增加的機械使用費

C.承包商原因造成的承包商自有設備臺班損失費

D.業主或監理工程師原因導致機械停工的窩工費

參考答案：C

17[多選題] 承包人向發包人索賠時，所提交索賠文件的主要內容包括(　　)。

A.索賠證據

B.索賠事件總述

C.索賠合理性論證

D.索賠要求計算書

E.索賠意向通知

參考答案：A,B,C,D

18[單選題] 某工程施工中由于工程師指令錯誤，使承包商的工人窩工50工日，增加配合用工10工日，機械一個臺班，合同約定人工單價為30元/工日，機械臺班為360元/臺班，人員窩工補貼費12元/工日，含稅的綜合費率為17%，承包商可得該項索賠為(　　)元。

A.1260

B.1372.2

C.1474.2

D.3229.2

參考答案：C

參考解析：(50×12+10×30+1×360)×(1+17%)=1474.2元。所以C正確。

19[單選題] 索賠是指在合同的實施過程中，合同一方因對方不履行或未能正確履行合同所規定的義務或未能保證承諾的合同條件實現而(　　)，向對方提出的補償要求。

A.拖延工期后

B.遭受損失后

C.產生分歧后

D.提起公訴后

參考答案：B

參考解析：建設工程索賠通常是指在合同履行過程中，合同當事人一方因對方不履行或未能正確履行合同或者由于其他非自身因素而受到經濟損失或權利損害，通過合同規定的程序向對方提出經濟或時間補償要求的行為。所以B正確。

20[單選題] 索賠利潤的款額計算通常按照(　　)計算。

A.由監理工程師計算報業主確認的利潤額

B.采用承包商總部平均利潤百分率

C.由承包商與業主雙方協商確定的利潤率

D.采用與原報價單中一致的利潤百分率

參考答案：D

21[單選題] 下列干擾事件中，承包商不能提出工期索賠的是(　　)。

A.開工前業主未能及時交付施工圖紙

B.異常惡劣的氣候條件

C.業主未能及時支付工程款造成工期延誤

D.工程師指示承包商加快施工進度

參考答案：D

22[單選題] 工期延誤劃分為單一延誤、共同延誤及交叉延誤的依據是(　　)。

A.延誤的原因

B.索賠要求和結果

C.延誤事件之間的關聯性

D.延誤工作所在工程網絡計劃的線路性質

參考答案：C

23[單選題] 關于建設工程索賠成立條件的說法，正確的是(　　)。

A.導致索賠的事件必須是對方的過錯，索賠才能成立

B.只要對方存在過錯，不管是否造成損失，索賠都能成立

C.只要索賠事件的事實存在，在合同有效期內任何時候提出索賠都能成立

D.不按照合同規定的程序提交索賠報告，索賠不能成立

參考答案：D

24[單選題] 關于工期索賠的說法，正確的是(　　)。

A.單一延誤是可索賠延誤

B.共同延誤是不可索賠延誤

C.交叉延誤可能是可索賠延誤

D.非關鍵線路延誤是不可索賠延誤

參考答案：C

25[單選題] 按照索賠事件的性質，因貨幣貶值、匯率變化、物價變化等原因引起的索賠屬于(　　)。

A.不可預見的外部條件索賠

B.不可抗力事件引起的索賠

C.不可預見的外部障礙索賠

D.其他索賠

參考答案：D

參考解析：記憶難度：容易(0)一般(0)難(2)筆 記：記筆記

26[單選題] 在工程實施過程中發生索賠事件以后，承包人首先應(　　)。

A.向建設主管部門報告

B.向工程師發出書面索賠意向通知

C.收集索賠證據并計算相應的經濟和工期損失

D.向工程師遞交正式索賠報告

參考答案：B

27[多選題] 施工現場當地流行傳染病期間，依據當地政府部門的規定施工被迫暫停70天，則按照施工合同對索賠程序的規定，承包人應(　　)。

A.在工程師下達的停工令發布后28天內提出索賠通知

B.在索賠通知發出后的28天內提交索賠報告

C.每隔28天提交該階段的索賠報告

D.索賠通知發出后每隔28天持續提交索賠通知

E.在正式復工后提交總損失要求的索賠報告

參考答案：A,B,C

28[多選題] 某工程實行施工總承包模式，承包人將基礎工程中的打樁工程分包給某專業分包單位施工，施工過程中發現地質情況與勘察報告不符而導致打樁施工工期拖延。在此情況下，(　　)可以提出索賠。

A.承包人向發包人

B.承包人向勘察單位

C.分包人向發包人

D.分包人向承包人

E.發包人向監理

參考答案：A,D

參考解析：工程延期索賠，因為發包人未按合同要求提供施工條件，或者發包人指令工程暫?；虿豢煽沽κ录仍蛟斐晒て谕涎拥?，承包人向發包人提出索賠;由于非分包人的原因導致工期拖延，分包人可以向承包人提出索賠。所以A、D正確。

29[多選題] 在建設工程項目施工過程中，施工機具使用費的索賠款項包括(　　)。

A.因機械故障停工維修而導致的窩工費

B.因監理工程師指令錯誤導致機械停工的窩工費

C.非承包商責任導致工效降低增加的機械使用費

D.因機械操作工患病停工而導致的機械窩工費

E.由于完成額外工作增加的機械使用費

參考答案：B,C,E

30[多選題] 按照國際慣例，承包商可索賠的材料費包括(　　)。

A.由于承包商管理不善，造成材料損壞失效引起的損失費

B.由于索賠事項導致材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費

C.由于客觀原因造成材料價格大幅度上漲而增加的材料費

D.由于非承包商責任造成工期延誤而導致的材料價格上漲和超期儲存費用

E.承包商使用不合格材料引起的損失費用

參考答案：B,C,D

31[多選題] 某土方開挖工程，合同約定工期12日歷天(6月1日～12日)。承包方按約定日期開工后第二天因挖土機械故障停工1天，導致窩工15工日;6月4日遇百年一遇特大暴雨延誤2天，在此期間現場排水用工10工日，按工程師指令修復發包方相關設施用工20工日;6月7日因發現局部區域有未預見軟土層，按工程師指令停工進行地質復查，影響工期1天，配合用工10工日;6月8日按工程師指令局部挖土加深，增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程師提交了索賠意向通知。該工程中構成工期索賠的事項有(　　)。

A.因挖土機械故障停工

B.因百年一遇特大暴雨延誤

C.修復發包方相關設施

D.停工進行地質復查

E.局部挖土加深增加工程量

參考答案：B,D,E

參考解析：選項A是承包商原因引起的工期延誤，不能索賠;BDE都是非承包商原因引起的延誤，可以索賠;C不影響工期。所以8、D、E正確。

32[多選題] 建設工程索賠成立的前提條件有(　　)。

A.與合同對照，事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出或直接工期損失

B.造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任

C.承包人按合同規定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告

D.造成費用增加或工期損失額度巨大，超出了正常的承受范圍

E.索賠費用計算正確，并且容易分析

參考答案：A,B,C

33[多選題] 常見的建設工程施工索賠有(　　)。

A.因合同文件引起的索賠

B.有關工程設計方案的索賠

C.關于價款、工期和財務費用補償方面的索賠

D.關于工程暫停、終止合同的索賠

E.特殊風險和人力不可抗拒災害的索賠

參考答案：A,C,D,E

參考解析：常見的建設工程施工索賠有：因合同文件引起的索賠;有關工程施工的索賠;關于價款方面的索賠;關于工期的索賠;特殊風險和人力不可抗拒災害的索賠;工程暫停、終止合同的索賠;財務費用補償的索賠。所以A、C、D、E正確。

34[多選題] 索賠文件包括(　　)。

A.證據部分

B.論證部分

C.總述部分

D.索賠款項(或工期)計算部分

E.摘要部分

參考答案：A,B,C,D

35[多選題] 工程項目施工過程中發生索賠事項，其索賠費用的計算方法有(　　)等。

A.實際費用法

B.總費用法

C.利潤補償法

D.綜合單價法

E.修正的總費用法

參考答案：A,B,E

編輯推薦:

2017一級建造師《建設工程項目管理》章節習題

2016年全國一級建造師考試真題及答案發布

2016年一級建造師考試成績查詢時間/合格標準

一建準題庫                    一建二維碼

注冊成為會員享有更多優惠:免費在線模考  免費課程直播  免費知識點  更多輔導資料   點擊: 

（責任編輯：lqh）

共2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁